Подрядчик не обязан уведомлять заказчика о приостановлении работ по договору подряда, если работы не могут быть выполнены в связи с ненадлежащим исполнением заказчиком обязательств по договору
Согласно ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328).
Вопреки позиции истца, указанной нормой не предусмотрено направление подрядчиком уведомления о приостановлении работ, если работы не могут быть выполнены в связи с ненадлежащим исполнением заказчиком обязательств по договору.
Невыполнение заказчиком обязанности по предоставлению необходимых исходных данных не может быть признано неизвестным заказчику.
Нормы статей 716 и 719 ГК РФ, на которые ссылается истец, прежде всего, направлены на защиту интересов исполнителя.
Исполнитель обязан уведомить заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ, а приостановление работ может быть обязанностью исполнителя только в том, случае, если продолжение работ может привести к неблагоприятным для заказчика последствиям или поставить под сомнение годность результатов работы.
Отсутствие со стороны ответчика формального уведомления о приостановлении выполнения работ, на которое ссылается истец, не является безусловным основанием для привлечения ответчика к ответственности, при наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии его вины в нарушении сроков выполнения спорных работ.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 04.02.2025 по делу № А40-183451/2024 (https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/856c6805-b093-42ee-a850-ac233fe5e510/033aadeb-9d40-44db-af02-220feb2a68a3/A40-183451-2024_20250204_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True)
[id510469266|@pravosos]